veciy.ru

21.08.18
[1]
переходы:61

скачать файл
1.1. Правовой статус документов


РОСМОРРЕЧФЛОТ


Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОСМОРПОРТ»


АЗОВО - ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ФИЛИАЛ



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

по запросу предложений

___________________ И.Б. Хочолава





Документация по открытому запросу предложений


Открытый запрос предложений по выбору организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования систем инженерно - технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акваторий морских портов Новороссийск, Анапа, Геленджик и оборудования комплексной системы (КСМ) мониторинга морской безопасности морского порта Новороссийск с разделением на четыре лота

(данная закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства)











Новороссийск

2015 год


Лист согласования документации по запросу предложений

Выбор организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования систем инженерно - технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акваторий морских портов Новороссийск, Анапа, Геленджик и оборудования комплексной системы (КСМ) мониторинга морской безопасности морского порта Новороссийск

с разделением на четыре лота

(данная закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства)





зам. директора по организационно-

административной работе а.а. донченко


ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ Е.А. САПКО


начальник юридического отдела с.в. рудакова


начальник финансового отдела т.м. мальшина


начальник тендерного отдела н.а. сафонова


ВЕДУЩИЙ юрисконсульт А.В. КОТКОВА


главный СПЕЦИАЛИСТ тендерного отдела Ю.О. ОЛЕЙНИКОВА


































Раздел 1.


Извещение о проведении открытого запроса предложений.


Открытый запрос предложений (№ АЧБФ-Н-94-15/16) по выбору организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования систем инженерно - технических средств обеспечения транс-портной безопасности (ИТСОТБ) акваторий морских портов Новороссийск, Анапа, Геленджик и оборудования комплексной системы (КСМ) мониторинга морской безопасности морского порта Новороссийск с разделением на четыре лота:

Лот № 1 - техническое обслуживание оборудования объекта «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры акватории морского порта Новороссийск» (инв.№Ф08017127);

Лот № 2 - техническому обслуживанию оборудования объекта «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Анапа» (инв.№ Ф08017129);

Лот № 3 - техническое обслуживание оборудования объекта «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Геленджик» (инв.№ Ф08017128);

Лот № 4 - техническое обслуживание оборудования объекта «Комплексная система мониторинга морской безопасности в порту Новороссийск» (объекты комплексная система мониторинга морской безопасности в порту Новороссийск, «Нефтегавань «Шесхарис» (инв.№Ф08017233) и Радиоцентр Геленджик, (инв. № Ф08017234). (далее - Запрос предложений).

  1. Азово - Черноморский бассейновый филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений по выбору организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования систем инженерно - технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акваторий морских портов Новороссийск, Анапа, Геленджик и оборудования комплексной системы (КСМ) мониторинга морской безопасности морского порта Новороссийск с разделением на четыре лота.

  2. В Запросе предложений могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений (далее - Документация).

  3. Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»

Азово - Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт».

Место нахождения/Почтовый адрес:

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19.

Тел.: (8617) 676-369, 676-327. Факс: (8617) 676-400

Официальный сайт www.rosmorport.ru

Электронная почта: mail@nvr.rosmorport.ru.

Контактные лица по организационным вопросам: Сафонова Нина Александровна, Олейникова Юлия Одиловна, тел. (8617) 676-327, (8617) 676-369, safonova@rmpnovo.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: Беляков Сергей Анатольевич, тел. 8(8617) 676-340.

  1. Предмет договора:

Лот № 1 - выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования объекта «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры акватории морского порта Новороссийск» (инв.№Ф08017127);

Лот № 2 - выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования объекта «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Анапа» (инв.№ Ф08017129);

Лот № 3 - выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования объекта «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Геленджик» (инв.№ Ф08017128);

Лот № 4 - выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования объекта «Комплексная система мониторинга морской безопасности в порту Новороссийск» (объекты комплексная система мониторинга морской безопасности в порту Новороссийск, Радиоцентр Геленджик, (инв. № Ф08017234) и комплексная система мониторинга морской безопасности в порту Новороссийск, Нефтегавань "Шесхарис", (инв. № Ф08017233).

  1. Начальная (максимальная) цена договора:

Лот №1 - 1 000 000,00 (один миллион) руб., 00 коп., с учетом НДС;

Лот №2 - 500 000,00 (пятьсот тысяч) руб,00 коп., с учетом НДС;

Лот №3 - 500 000,00 (пятьсот тысяч) руб,00 коп., с учетом НДС;

Лот №4 - 300 000,00 (триста тысяч) руб,00 коп., с учетом НДС.

Финансирование за счет собственных средств предприятия.

Обеспечение заявки: не требуется.

Обеспечение исполнения договора: не требуется.

  1. Условия исполнения договора: Условия исполнения договора указаны в проекте Договора.

  2. Место и сроки оказания услуг:

Место оказания услуг:

Лот №1: Краснодарский край, г. Новороссийск (ул. адмирала Серебрякова, д. 2, территория НМТП, НУТЭП, СРЗ, нефтяной терминал «КТК-Р» (пос. Южная Озереевка), г. Геленджик, мыс Пенай;

Лот №2: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 1;

Лот №3: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Портовая, 1;

Лот №4: г.Новороссийск, Сухумийское шоссе, д.75;

- г. Геленджик, мыс Дооб «Радиоцентр Геленджик»;

- г. Новороссийск, ул. адмирала Серебрякова, д. 2.

Срок оказания услуг:

Лот №1 - 01.01.2016г. до 31.12.2016г.;

Лот №2 - 01.01.2016г. до 31.12.2016г.;

Лот №3 - 01.01.2016г. до 31.12.2016г.;

Лот №4 - 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

8. Информация о проведении запроса предложений:

Извещение о проведении Запроса предложений и Документация запроса предложений размещены на официальном сайте ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru.

Документация распространяется бесплатно. Для получения Документации на бумажном носителе необходимо направить официальный запрос о ее выдаче на имя зам. директора АЧБФ по организационно - административной работе Донченко Андрея Анатольевича.

В течение двух рабочих дней с момента получения заявления Заказчик направляет Документацию в адрес заинтересованного лица.

9. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений:

Заявки на участие в Запросе предложений представляются в письменной форме, в запечатанном конверте по адресу Заказчика (каб. 211) с 25 ноября 2015 г. до 08 декабря 2015 г. 15:00 (по московскому времени).

Заявки на участие в Запросе предложений, поданные позже времени окончания приема заявок, будут считаться опоздавшими.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений состоится 08 декабря 2015 г. в 15:00 (по московскому времени), по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19, каб. 503.

11. Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений:

Не более 30 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений: не позднее 12 января 2016 г., по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19, каб. 503.

12. Срок заключения договора

Договор между победителем Запроса предложений и Заказчиком должен быть подписан в течение 14 дней со дня утверждения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений.

13. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого запроса предложений в любое время до определения победителя открытого запроса предложений.

Настоящая процедура открытого запроса предложений не является торгами, и Извещение о проведении открытого запроса предложений не является публичной офертой Заказчика.

Раздел 2. Условия проведения открытого запроса предложений

  1. Требования к участникам открытого запроса предложений

При проведении открытого запроса предложений устанавливаются следующие обязательные требования к участникам открытого запроса предложений (далее - Участник):

1) соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации или реорганизации участника - юридического лица, за исключением реорганизации в виде присоединения и выделения, в результате которых участник - юридическое лицо продолжит деятельность после окончания реорганизации; отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений не принято.

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

6) отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

7) отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

8) отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 года за исключением случаев, указанных в подпункте 7.

Требования к услугам, являющихся предметом открытого запроса предложений, содержатся в Техническом задании (Раздел 4 настоящей Документации). Требования к описанию Участниками услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, установлены в Коммерческом предложении (Форма 3.3.).

1.1. Правовой статус документов

        Извещение о запросе предложений вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, не имеют правового статуса оферты (или публичной оферты) Заказчика.

        Заявка на участие в запросе предложений, признанная Заказчиком соответствующей требованиям настоящей Документации по запросу предложений, является офертой.

  1. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений

Все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Участника. Все экземпляры, прилагаемые к заявке должны иметь четкую печать текстов.

Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе предложений (далее - Заявка), должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Все документы, прилагаемые к заявке, прошиваются в один том. На последней странице, с внешней стороны, документы скрепляются подписью уполномоченного лица, с указанием количества листов в томе. Все листы, без исключения, должны иметь сплошную нумерацию.

При подготовке оригинала заявки не допускается применение факсимильных подписей.

Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

Участник также должен (в обязательном порядке!) подготовить 1 скан-копию оригинала заявки на участие в запросе предложений в электронном виде (CD или DVD-диск, USB-flash накопитель), которая подготавливается путем сканирования оригиналов каждого документа, входящего в заявку после их подписания и заверения печатью.

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе в составе заявки. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных

действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

Заказчик вправе отклонить любую заявку или отклонить все заявки и отказаться от проведения процедуры запроса предложений на любом этапе его проведения до определения победителя запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед участниками или третьими лицами, кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации.

  1. Требования к языку заявки на участие в открытом запросе предложений

Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.

  1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений

Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 3 и содержать следующие документы (Лоты № 1-4):

  • Опись документов (форма 3.1.)

  • Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 3.2.);

  • Коммерческое предложение (форма 3.3.);

  • Анкета участника открытого запроса предложений (форма 3.4);

  • Сведения о квалификации участника открытого запроса предложений (форма 3.5);

  • График технического обслуживания оборудования (форма 3.6) ;

  • Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность (оригинал или копию, заверенную участником) на осуществление действий от имени Участника. Доверенность должна быть скреплена печатью участника и подписью руководителя или иного уполномоченного лица. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

  • Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП), выданная ФНС РФ не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений;

  • Копии регистрационных документов;

  • Копия Устава в действующей редакции (для юридических лиц), для физических лиц, в том числе ИП- копию паспорта.


Для Лотов №1, 2, 3

  • Копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заверенную печатью участника размещения запроса, к следующим видам работ:

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

- 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;

- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи;

- 23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов;

- 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

- 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики.

- в отношении 20.13, 23.6, 23.33, 24.10, 24.13 предоставить копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ).


Для Лота №4

  • Копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заверенную печатью участника размещения запроса, к следующим видам работ:

- 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;

- 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи;

- 23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов;

- 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

- 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики.

- в отношении 20.13, 23.33, 24.10, 24.13 предоставить копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

  1. Порядок представления коммерческого предложения

Заявка на участие должна быть подготовлена в соответствии с формой, установленной в настоящей Документации (форма 3.2) и должна содержать текущие цены на оказание услуг. Сведения, предоставляемые в Заявке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в коммерческом предложении.

В случае, если в заявке не будут учтены какие-либо затраты связанные с оказанием услуг по договору, то такие затраты относятся на счет участника.

Заявка должна содержать предложения Участника по оказанию услуг, в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в проекте договора и Техническом задании.

  1. Сведения о валюте, используемой для формирования цен на выполнение работ, оказание услуг

Цены заявки должны быть выражены в российских рублях. В цену должны быть включены все возможные расходы Участника, связанные с исполнением обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена договора указана в Извещении о проведении открытого запроса предложений.

Цена договора, предлагаемая Участником в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении запроса предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая Участником Запроса, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется комиссией по запросу предложений на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

  1. Разъяснение Документации по проведению открытого запроса предложений

В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе пред-ложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести изменения в извещение и документацию о проведении запроса предложений. В течение трех дней дня со дня принятия решения о необходимости указанных изменений соответствующая информация размещается на официальном сайте и сайте Заказчика. При этом, в случае принятия решения о необходимости внесения изменений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений может быть продлен на срок, достаточный для учета изменений при подготовке заявок на участие в запросе предложений.

Любой Участник закупки вправе направить запрос разъяснений положений Документации в письменной форме в срок не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом запросе предложений. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений Документации размещает разъяснения положений Документации (без указания наименования или адреса участника закупки, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте. При необходимости, сроки подачи заявок на участие в открытом запросе предложений могут быть продлены на срок, достаточный для учета участниками закупки разъяснений положений Документации при подготовке заявок на участие в открытом запросе предложений.



  1. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений

Участник подает Заявку в письменной форме. Участник должен поместить заявку в конверт. Затем конверт запечатывается. На конверте указывается: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (№АЧБФ-Н-94-15/16) ________ (наименование открытого запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка). Лот № ___________(наименование Лота, на участие в котором подается данная заявка). НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» часов «__» _______ 2015года».

Прием Заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с Заявками, но не раньше времени, указанного в Извещении о проведении открытого запроса предложений (далее - Извещение).

Заявки до последнего дня срока подачи Заявок подаются по адресу, указанному в Извещении. В день окончания срока подачи Заявок такие Заявки подаются на заседании комиссии по проведению открытого запроса предложений (далее - Комиссия) непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с Заявками, указанному в Извещении, после объявления присутствующим о возможности подать Заявки, изменить или отозвать поданные Заявки.

Заявки на участие в запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.


  1. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений

Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до вскрытия Комиссией конвертов с Заявками.


  1. Порядок вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

Публично в день, время и месте, указанных в Извещении, Комиссией вскрываются конверты с Заявками.

Наименование и почтовый адрес каждого Участника, конверт с Заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки Заявок, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

Участники, подавшие Заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей Участников.

В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не подана ни одна Заявка, открытый запрос предложений признается несостоявшимся.

Не допускается изменение Участниками положений представленной ими Заявки после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.



  1. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений


Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией открытого запроса предложений, и соответствие Участников требованиям, установленным в пункте 1 настоящего раздела, в сроки, указанные в Извещении.

Отвечающей требованиям признается заявка на участие в запросе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации запроса предложений и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество оказываемых услуг;

б) которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или изменяют обязательства сторон по договору, предусмотренные в документации открытого запроса предложений;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника запроса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 12 настоящего раздела.

Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе комиссией принимается решение:

  • о допуске к участию в запросе Участника;

  • об отказе в допуске Участника к участию в запросе.

Участник не допускается к участию в запросе в случае:

  • непредоставления определенных пунктом 4 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике или о услугах, на оказание которых размещается заказ;

  • несоответствия требованиям, установленным в пункте 1 настоящего раздела;

  • наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике;

  • предложение о цене договора, превышающую начальную (максимальную) цену договора;

  • несоответствия заявки на участие в запросе требованиям документации открытого запроса предложений, в том числе если:

а) заявка не соответствует форме документации открытого запроса предложений и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям открытого запроса предложений;

б) документы не подписаны должным образом.

в) сведения, предоставляемые в Заявке, не соответствуют сведениям, содержащимся в коммерческом предложении.

г) сведения, предоставляемые в Заявке, не соответствуют сведениям, содержащимся в техническом задании.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе принято решение об отказе в допуске к участию в запросе всех Участников, подавших заявки на участие в запросе, или о допуске к участию в запросе и признании участником запросе только одного Участника, подавшего заявку на участие в запросе, запрос признается несостоявшимся.

Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупки, на условиях извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора и заявки, поданной участником.




  1. Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений и определение победителя открытого запроса предложений

Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в сроки, указанные в Извещении, в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями:

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений

Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

(Для лотов 1-4)

При оценке заявок на участие в открытом запросе предложений будут использованы следующие критерии:

  1. Цена договора - 40%

  2. Квалификация участника запроса предложений - 60%

Порядок оценки:

Для получения итоговой оценки предложений участников открытого запроса предложений использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала.

  1. Оценка показателя является функцией его значения

Kij = f(Pij Pij баз)

принимается, что:

При оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:

Kij = 10 V показателя

где Kij - средневзвешенный бал i - го участника по j - показателю;

- базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя;

V показателя - комплексная весомость показателя - произведение показателей 1 и 2 уровней

Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»:

  1. Kij = 10 V показателя

где - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.

При оценке участнику открытого запроса предложений, давшему наилучшее (наименьшее) предложение по показателю «Цена предложения» выставляется максимально возможный балл, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные (на основе приведенной выше формулы 1).

2. «Квалификация участника запроса предложений» определяется по следующим показателям: Присвоение (назначение) баллов по каждому показателю критерия «Квалификация участника открытого запроса предложений» производится каждым членом Комиссии в заданных границах принятой 10 балльной шкалы.

2.1. Опыт оказания аналогичных работ за последние 2 года (с приложением не менее двух копий договоров аналогичных предмету Запроса и стоимостью не менее пятидесяти процентов начальной (максимальной) цены договора, актов сдачи-приемки, отзывов заказчиков и т.д., за последние 2 года).

В случае предоставления Участником менее двух копий договоров аналогичных предмету Запроса и стоимостью менее пятидесяти процентов начальной (максимальной) цены договора, Участнику присваивается «0» баллов.

Опытом выполнения аналогичных предмету открытого запроса предложений работ считается опыт выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования систем инженерно - технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акваторий морских портов. Участнику запроса, представившему подтверждения наибольшей стоимости по выполненным аналогичным работам, присваивается максимальное количество баллов по показателю.

Баллы остальным участникам закупки присваиваются расчетно, пропорционально, относительно лучшего значения показателя.

2.2. «Наличие и состав квалифицированного персонала»

Для показателя «Наличие квалифицированного персонала» максимальный балл присваивается участнику Запроса, который предоставил максимальный перечень квалифицированного персонала. Минимальные требования к персоналу: инженер - 2 чел.(один из которых прошел обучение по обслуживанию тепловизоров), имеющие право проведения работ на высоте, с квалификационной группой по эксплуатации электроустановок не ниже третьей, прошедшими обучение по техническому обслуживанию тепловизоров, получившими навыки обслуживания аппаратуры и оборудования, имеющие опыт участия данных специалистов в проведении аналогичного технического обслуживания, с приложением копий дипломов, трудовых книжек, удостоверений (сертификатов), подтверждающих квалификацию специалистов на момент проведения работ.

Участнику Запроса, подтвердившему наличие наибольшего количества специалистов, выставляется максимальный балл по показателю. Баллы остальным участникам Запроса присваиваются расчетно, пропорционально, относительно лучшего значения показателя. Участнику, представившему менее 2 специалистов и/или не приложившего в состав Заявки копий дипломов, трудовых книжек, удостоверений (сертификатов), подтверждающих квалификацию специалистов на момент проведения работ, присваивается 0 баллов.


4. Итоговая средневзвешенная арифметическая оценка представляет сумму средневзвешенных баллов i - го участника по всем показателям (J1, J2, J3):

Ki = Kij

Победителем Запроса является участник, предложение которого по назначенной системе показателей с заданными весомостями получило наибольшее количество баллов.

Таблица 1

Система критериев оценки заявок

К

д

Наименование

Уровень 1

Уро

ень 2


1

40


Цена договора

2

60



Квалификация участника запроса предложений

2.1


50

Опыт оказания аналогичных работ за последние 2 года

(Приложение №1 к Сведениям о квалификации Участника Запроса)

2.2


50

Наличие и состав квалифицированного персонала

(Приложение №2 к Сведениям о квалификации Участника Запроса)

Итого

100



Победителем открытого запроса предложений будет являться участник запроса, предложение которого по назначенной системе критериев получило суммарно наибольший итоговый рейтинг.

В случае если к исполнению Договора Участником Запроса будут привлекаться субподрядчики, то требования, предусмотренные настоящей документацией, относятся к субподрядчикам в части, касающейся выполняемых ими работ.


Комиссия ведет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений, в котором должны содержаться:

- сведения о месте, дате, времени проведения заседания Комиссии;

- сведения об Участниках Запроса;

- решение о допуске Участника к участию в Запросе и о признании его Участником запроса или об отказе в допуске Участника к участию в Запросе;

- оценка и сопоставление Заявок Участников, допущенных к участию в Запросе;

- сведения об условиях исполнения договора, предложенных в Заявках;

- сведения о критериях оценки Заявок;

- сведения о принятом на основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок решении.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления Заявок.


  1. Переторжка

В ходе проведения оценки и сопоставления заявок Заказчик может принять решение о проведении переторжки.

Переторжка - возможность участников Запроса открыто повысить предпочтительность их заявок на участие в Запросе путем снижения первоначальной (указанной в Заявке) цены.

Заказчик может воспользоваться объявленным правом на проведение переторжки, если Комиссия по проведению Запроса полагает, что цены, заявленные участниками Запроса в Заявках, могут быть снижены, либо получит хотя бы от одного из участников Запроса письменную просьбу о проведении переторжки.

В случае принятия решения о проведения переторжки Заказчик направляет приглашения всем Участникам, чьи заявки были допущены к участию в Запросе.

На переторжку должно лично прибыть лицо, подписавшее Заявку, либо лица, уполномоченные участником Запроса от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для участника Запроса цены.

Порядок проведения процедуры переторжки указан в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Росморпорт», размещенном на официальном сайте (http://www.zakupki.gov.ru/) и на сайте ФГУП «Росморпорт» (http://www.rosmorport.ru/).

По итогам проведения переторжки Комиссией составляется протокол, в котором фиксируются итоговые цены предложений Участников, которые будут учитываться при оценке и сопоставлении Заявок.


  1. Условия заключения договора

Договор будет заключен с той организацией, предложение которой наиболее полно удовлетворяет требованиям заказчика, изложенным в Документации, и содержит лучшие условия исполнения Договора.

Договор между победителем Запроса предложений и Заказчиком будет заключен в течении 14 календарных дней после утверждения директором протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

В случае если участник закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора, и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отстранении победителя от участия в закупке на стадии заключения договора в случаях, предусмотренных настоящим Положением. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся.


  1. Прочие положения

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого запроса предложений на любом этапе его проведения до определения победителя открытого запроса предложений.

Настоящая процедура запроса предложений не является торгами, и Извещение о проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика.


Раздел 3 Образцы форм и документов

3.1 Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений

(для лотов № 1-5)


Опись документов

представляемых для участия в открытом запросе предложений (№ АЧБФ-Н-94-15/16) по выбору организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования систем инженерно - технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акваторий морских портов Новороссийск, Анапа, Геленджик и оборудования комплексной системы (КСМ) мониторинга морской безопасности морского порта Новороссийск с разделением на четыре лота.

Лот № _____


Настоящим___________________________________________________________________

(наименование Участника Запроса)


подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы:

п/п

Наименование

Кол-во страниц

Номера страниц

1

Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 3.2)



2

Коммерческое предложение (форма 3.3)



3

Анкета Участника Запроса (форма 3.4)



4

Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП), выданная ФНС РФ не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений



5

и т.д. перечислить все док- ты, требуемые п.4 «Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в от-крытом запросе предложений» настоящей документации



Опись должна быть подшита в составе заявки.



3.2. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений

На бланке Участника

Дата, исх. Номер


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

(№ АЧБФ- Н-94-15/16) по выбору организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования систем инженерно - технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акваторий морских портов Новороссийск, Анапа, Геленджик и оборудования комплексной системы (КСМ) мониторинга морской безопасности морского порта Новороссийск с разделением на четыре лота.

Лот № _____


1. Изучив Документацию на право заключения выше упомянутого договора

________________________________________________________________________

(наименование Участника открытого запроса предложений)

в лице______________________________________________________________________

(наименование должности уполномоченного лица и его Ф. И. О.)

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны оказать услуги, предусмотренные открытым запросом предложений, в соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении,

Цена заявки ______________________________________ руб., с учетом НДС

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью)


(для Участников, не являющихся плательщиками НДС, стоимость услуг указывается без НДС, со ссылкой на основание неначисления НДС)


и сроком выполнения работ по договору с 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

3. К заявке на участие в открытом запросе предложений прилагаются документы, согласно описи: на _____ л.

4. Мы также ознакомлены с материалами Технического задания на оказание услуг, влияющими на стоимость договора.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки или затраты на оказание услуг, являющихся предметом настоящего открытого запроса предложений, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями Документации и условиями исполнения договора, изложенными в настоящей заявке, в течение 14 дней.

8. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложений Победителя открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями, изложенными в настоящей Заявке.

9. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаем получение согласия на обработку персональных данных специалистов, представленных в составе заявки в целях оценки и сопоставления заявок на участие в данном открытом запросе предложений.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

________________________________________________________________________

(Ф. И. О., телефон представителя - Участника открытого запроса предложений)

Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

11. Наши юридический и фактический адреса:

____________________________, телефон ____________, факс ___________, банковские реквизиты: ____________________________________________________.

Уполномоченное лицо Участника ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.



    1. Форма коммерческого предложения

Лот № _____

Каждый участник открытого запроса предложений должен представить коммерческое предложение в форме калькуляции стоимости работ в текущих ценах. Снижение стоимости работ, предлагаемое Участником, должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат. Снижение затрат должно быть обосновано.


Перечень работ и используемые материалы



п/п


Описание


Кол-во,

шт


Цена,

руб


Стоимость,

руб





































ИТОГО:





В том числе НДС 18%:






__________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность




3.4. Форма анкеты участника открытого запроса предложений (для лотов № 1-4)

1. Полное и сокращенное наименования Участника и его организационно-правовая форма __________________________________________________________________

данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей

2. Юридический адрес Участника открытого запроса предложений

Страна



Адрес

3. Почтовый адрес Участника открытого запроса предложений

Страна



Адрес



Телефон


Факс

Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства

Да/Нет (оставить необходимое)


4. ИНН/КПП/ОГРН/ ОКПО/ ОКТМО/ ОКПОФ Участника Запроса

ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

ОКПОФ

В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника открытого запроса предложений могут быть представлены:

  • копия акта сверки, выданная ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенная печатью организации.


Уполномоченное лицо Участника___________________________(Ф.И.О.)


3.5 Форма предоставления сведений о квалификации участника запроса предложений

Лот №___

На бланке Участника


По открытому запросу предложений (№ АЧБФ- Н-94-15/16) по выбору организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования систем инженерно - технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акваторий морских портов Новороссийск, Анапа, Геленджик и оборудования комплексной системы (КСМ) мониторинга морской безопасности морского порта Новороссийск с разделением на четыре лота.

___________________________________________________________

наименование участника запроса предложений


квалификацию подтверждает следующей информацией:


1. Наличие у участника Запроса опыта выполнения работ (оказания услуг) (с указанием объема выполненных работ/услуг) аналогичных предмету открытого запроса предложений за последние 2 года:

Приложение №1 к Сведениям о квалификации Участника Запроса

Вид работ/услуг

Объем выполненных работ/услуг в ценах на дату исполнения обязательств, руб.

Период выполнения

Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо)

Общий объем

в т.ч. собственными силами

начало

окончание







ИТОГО:






Уполномоченное лицо Участника ___________________________(Ф.И.О.)

М.П

Примечания:

1. Участник может указать сведения и по незавершенным договорам (отметить данный факт).

2. В этой форме Участник открытого запроса предложений указывает сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние 2 (два) года. Данные, указанные в таблице, должны быть подтверждены копиями договоров, актов сдачи-приемки и т.п.

По своему усмотрению, участник Закупки может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих доку-ментов), не учтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений.

Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке заявки на участие в Запросе по критерию «Квалификация участника запроса предложений»



2. Наличие квалифицированного персонала, состоящего в штате организации и привлекаемого к исполнению данного Договора

Приложение №2 к Сведениям о квалификации Участника Запроса

п/п

Ф.И.О.

Должность

Специальность и квалификация с базовым (дополнительным) образованием

Стаж работы, лет

Общий

В т.ч. по специальности







ИТОГО:






Уполномоченное лицо Участника ___________________________(Ф.И.О.)

М.П

Перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

Данные о сотрудниках подтверждаются приложением копий дипломов, свидетельств, сертификатов сотрудников, трудовых книжек и т.д. Данные, не подтвержденные копиями документов, не будут учтены при оценке заявок.

Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке заявки на участие в Запросе по критерию «Квалификация участника Запроса»

По своему усмотрению, участник Запроса может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), не учтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений.

Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке заявки на участие в Запросе по критерию «Квалификация участника Запроса»

























3.6 График технического обслуживания оборудования

Лот № 1

ГРАФИК

проведения технического обслуживания оборудования систем инженерно-технических средств

обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) в морском порту Новороссийск на 2015 год.


п/п

Наименование объекта, тип системы

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал





1

Морской вокзал (помещение ЦИГПК, лифтовая, крыша)





2

Пенайский маяк





3

КТК-Р (помещение ИГПК, крыша) 5





4

Шкафы ШТ1-ШТ10 (ОАО «НМТП»), ШТ11-ШТ12 (НУТЭП), ШТ13-ШТ14 (СРЗ), ШТ15 (Морской вокзал)





5

Телекамеры КТП1-КТП3 (восточный район НМТП), КТП4-КТП7 (центральный район НМТП), КТП8-КТП10 (западный район НМТП), КТП11-КТП12 (СРЗ), КТП13-КТП14 (НУТЭП), КТП15 (Морской вокзал)





Уполномоченное лицо Участника ___________________________(Ф.И.О.)

М.П.



Лот № 2

График

ТО оборудования ИТСОТБ в морских портах Анапа в 2016 году.

п/п

Наименование объекта,

тип системы

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

Помещение аппаратной (2-ой этаж здания морского пассажирского вокзала)





2

Кровля здания морского пассажирского вокзала





3

Помещение ЦПН (3-ий этаж здания морского пассажирского вокзала)





4

Помещение поста охраны





Уполномоченное лицо Участника ___________________________(Ф.И.О.)

М.П.





Лот № 3

График

ТО оборудования ИТСОТБ в морском порту Геленджик в 2016 году.


п/п

Наименование объекта,

тип системы

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

Ж/б опора СК-16 и металлическая площадка





2

Помещение аппаратной (МКЭ-412)





3

Помещение охраны





4

Помещение ИГПК





Уполномоченное лицо Участника ___________________________(Ф.И.О.)

М.П.



Лот № 4

ГРАФИК

проведения технического обслуживания оборудования комплексной системы мониторинга

в морском порту Новороссийск на 2016 год.


п/п

Наименование объекта, тип системы

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

месяц

вид ТО

месяц

вид ТО

месяц

вид ТО

месяц

вид ТО





1

Морской вокзал (помещение ЦИГПК, лифтовая)





2

Радиоцентр Геденджик





3

Нефтегавань Шесхарис





Примечание: 1. Р2 -ежеквартальное ТО

2. Р3 - полугодовое ТО

3. Даты проведения ТО уточняются и согласовываются с представителями сектора ИТСОТБ.



Уполномоченное лицо Участника ___________________________(Ф.И.О.)

М.П.
































Раздел 4. Техническое задание



Лот №1


ЗАДАНИЕ

на проведение открытого запроса предложений по выбору организации

на выполнение работ по техническому обслуживанию объекта «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории объектов транспортной инфраструктуры морского порта Новороссийск» на 2016 год

п/п

Перечень основных

сведений

Основные данные и требования

1.

Основание для выполнения работ

Необходимость поддержания оборудования инженерно - технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акватории объектов транспортной инфраструктуры морского порта Новороссийск в работоспособном состоянии

2.

Географическое расположение объекта

Краснодарский край, г. Новороссийск (ул. адмирала Серебрякова, д. 2, территория НМТП, НУТЭП, СРЗ, нефтяной терминал «КТК-Р» (пос. Южная Озереевка), г. Геленджик, мыс Пенай

3.

Вид работ

Ежеквартальное и полугодовое техническое обслуживание (ТО) оборудования инженерно - технических средств обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Новороссийск

4.

Заказчик работ

ФГУП «Росморпорт», Азово-Черноморский бассейновый филиал

5.

Источник финансирования

Собственные средства

6.

Подрядная организация

Выбирается по результатам конкурса

7.

Требования к подрядной организации

1. Действующие свидетельства СРО о допуске на соответствующие виды работ. (Раздел III п. 20.12, 20.13, 23.6, 23.33, 23.36, 24.10, 24.13. приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624)

  1. Опыт выполнения аналогичных работ.

8.

Субподрядные организации

Без привлечения субподрядных организаций

9.

Сроки выполнения работ

До 31 декабря 2016 г.

10.

Состав объекта

  1. Система видеонаблюдения за акваторией морского порта Новороссийск

  2. Программно-аппаратный комплекс охранной сигнализации

11.

Характеристика объекта

Объект «КТК-Р» оборудован подъездными путями. Оборудование:

- оптический датчик QUAD1-0100 находится на крыше здания,

- преобразователь интерфейса QUAD2-0200 и АРМ оператора находится в помещении ИГПК.

Объект «Пенайский маяк» оборудован подъездными путями.

Оборудование:

- оптический датчик QUAD1-0100 находится на 3 метровой мачте,

- преобразователь интерфейса QUAD2 -0200 находится в антивандальном шкафу на фундаменте.

Объект «Морской вокзал» оборудован подъездными путями.

Оборудование:

- оптический датчик DualSecPTZ 320, оборудование спутниковой связи расположены на крыше здания,

-АРМ операторов, сервер обработки информации с дополнительным дисковым хранилищем, программно-аппаратный комплекс «Орион» и пульт управления С-2000-4 расположены в помещении ЦИГПК.

Элементы охранной сигнализации: С-2000-Ethernet преобразователь, C-2000-4 контроллер, источники питания расположены в телекоммуникационных шкафах на прожекторных мачтах на высоте 5м. на территории НМТП, НУТЭП, НСРЗ.

Объект здание ПАО «Новошип» оборудован подъездными путями.

Оборудование:

- Оптический датчик - 1 к-т (тепловизор, ТВ-камера, лазерный дальномер) в составе ЗИП.



12.

Основные задачи технического обслуживания

Проведение ежеквартального технического обслуживания систем ИТСОТБ с целью поддержания в работоспособном состоянии оборудования:

- тепловизор «DualSecPTZ 320» ЦИГПК;

- оптический датчик Quad 1-0100 на Пенайском маяке;

- оптический датчик Quad 1-0100 на ИГПК КТК-Р;

- оптический датчик Quad 1-0100 из состава ЗИП;

- аппаратура передачи данных в ФАМРТ ЦИГПК;

- программно-аппаратный комплекс «Орион» ЦИГПК;

- модуль доступа С2000-4 (15 к-тов).

Проведение полугодового технического обслуживания: - серверов обработки информации с дополнительным дисковым хранилищем (основной и резервный) операторов ЦИГПК;

- АРМ оператора ЦИГПК (2 к-та);

- АРМ оператора ИГПК КТК-Р;

- ПАК Тепловизор «DualSecPTZ 320».

13.

Режим работы объекта

Круглосуточный, круглогодичный, максимально автоматизированный.

14.

Этапы выполнения работ

Работы согласно графику проведения работ по техническому обслуживанию.

15.

Перечень работ

Работы по регламентированному техническому обслуживанию в объеме ежеквартального ТО:

на КТК-Р:

1. Оптический датчик - 1 к-т (тепловизор (сокр. ТПВ), ТВ-камера (сокр. ТК), лазерный дальномер, кронштейн и платформа крепления, интерфейсный блок):

- проверка и регулировка поворотного устройства;

- чистка оптики видеокамеры;

- проверка работоспособности и чистка электроподогрева видеокамеры, продувка азотом;

- тестирование программного обеспечения;

- проверка работоспособности видеокамеры, тепловизора, лазерного дальномера, лазерного целеуказателя.

на Пенайском маяке:

1. Оптический датчик - 1 к-т (тепловизор, ТВ-камера, лазерный дальномер, кронштейн и платформа крепления, интерфейсный блок):

- проверка и регулировка поворотного устройства;

- чистка оптики видеокамеры;

- проверка работоспособности и чистка электроподогрева видеокамеры, продувка азотом;

- проверка работы интерфейса, мультиплексора;

- тестирование программного обеспечения;

- проверка работоспособности видеокамеры, тепловизора, лазерного дальномера, лазерного целеуказателя.

на морском вокзале:

1. Оптический датчик 1 к-т (тепловизор, ТВ-камера, кронштейн и платформа крепления):

- проверка работоспособности видеокамеры и тепловизора из соcтава "DualSec";

- чистка оптики видеокамеры;

- проверка и регулировка поворотного устройства;

- проверка устройства обогрева;

- проверка системы телевизионного наблюдения в целом.

2. Аппаратура передачи данных в ФАМРТ:

- проверка работоспособности в целом;

- тестирование ПО;

- проверка работоспособности драйверов устройств управления;

- проверка работоспособности и регулировка высокочастотного входа или выхода (Базовый блок ССС).

3. Программно-аппаратный комплекс «Орион»:

- проверка, регулировка и загрузка драйверов устройства внешних накопителей;

- проверка, настройка и загрузка драйверов устройства ввода - вывода;

- проверка работоспособности, регулировка и загрузка драйверов устройств управления (клавиатура интерфейса);

- проверка работоспособности блока оперативной памяти.

4. Шкафы ШТ1-ШТ3 (восточный район НМТП), ШТ4-ШТ7 (центральный район НМТП), ШТ8-ШТ10 (западный район НМТП), ШТ11-ШТ12 (НУТЭП), ШТ13-ШТ14 (СРЗ), ШТ15 (Морской вокзал)

Модуль доступа С2000-4:

- проверка работы (тестирование) микропроцессора приемно-контрольного прибора с устранением сбоев;

- проверка работоспособности и регулировка высокочастотного входа или выхода (связь с сервером).

Работы по регламентированному техническому обслуживанию в объеме полугодового ТО:

на КТК-Р

1. АРМ оператора - 1 к-т:

- проверка работоспособности в целом;

- тестирование ПО;

- проверка работоспособности драйверов устройств ввода-вывода;

- проверка работоспособности драйверов устройств управления.

на морском вокзале:

1. ПАК оптического датчика "DualSec"- 1 к-т:

- проверка работоспособности в целом;

- тестирование ПО;

- проверка работоспособности драйверов устройств управления.

2. АРМ оператора - 1 к-т:

- проверка работоспособности в целом;

- тестирование ПО;

- проверка работоспособности драйверов устройств ввода-вывода;

- проверка работоспособности драйверов устройств управления.

3. АРМ оператора - 1 к-т (управление объектом «Пенай):

- проверка работоспособности в целом;

- тестирование ПО;

- проверка работоспособности драйверов устройств ввода-вывода;

- проверка работоспособности драйверов устройств управления.

4. Сервер обработки информации с дополнительным дисковым хранилищем (основной и резервный):

- проверка работоспособности в целом;

- тестирование ПО;

- проверка работоспособности драйверов записи;

- проверка работоспособности устройства хранения записи;

- проверка работоспособности драйверов устройств управления.

В здании ПАО «Новошип»:

Оптический датчик - 1 к-т (тепловизор, ТВ-камера, лазерный дальномер) из состава ЗИП - продувка азотом.


16.

Особые требования

Проведение работ согласовывать со специалистами сектора ИТСОТБ. Работы должны проводиться специалистами, с квалификационной группой по эксплуатации электроустановок не ниже третьей, имеющими подготовку для обслуживания оптических датчиков, прошедшими обучение по техническому обслуживанию тепловизоров, получившими навыки обслуживания аппаратуры и оборудования.

По окончании работ составление акта с указанием:

- объема выполненных работ;

- количества израсходованных материалов;

- наработки тепловизоров;

- установочного давления в кожухах тепловизоров.

Предоставление гарантии на проводимые работы.

17.

Особые условия


На режимные территории (НМТП, НУТЭП, СРЗ, нефтяной терминал «КТК-Р») необходимо оформление пропусков

18.

Требования к определению сметной стоимости

В текущих ценах по состоянию 1-й квартал 2015 года

19.

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком

Перечень оборудования для проведения ТО (приложения к договору на выполнение работ)



ЛОТ №2

ЗАДАНИЕ

на проведение открытого запроса предложений по выбору организации

на выполнение работ по техническому обслуживанию объекта «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Анапа» на 2016 год


п/п

Перечень основных

сведений

Основные данные и требования

1.

Основание для выполнения работ

Необходимость поддержания оборудования инженерно - технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акватории морского порта Анапа в работоспособном состоянии с учетом соблюдения гарантийных требований завода изготовителя и поставщика оборудования.

2.

Географическое расположение объекта

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 1.

3.

Вид работ

Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО) и полугодовое ТО оборудования инженерно - технических средств обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Анапа.

4.

Заказчик работ

ФГУП «Росморпорт», Азово-Черноморский бассейновый филиал.

5.

Источник финансирования

Собственные средства.

6.

Подрядная организация

Выбирается по результатам конкурса.

7.

Требования к подрядной организации

1. Действующие свидетельства СРО о допуске на соответствующие виды работ. (Раздел III п. 20.12, 20.13, 23.6, 23.33, 23.36, 24.10, 24.13. Приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624).

  1. Опыт выполнения аналогичных работ.

8.

Субподрядные организации

Без привлечения субподрядных организаций.

9.

Сроки выполнения работ

До 31 декабря 2016 г.

10.

Состав объекта

  1. Система наблюдения за акваторией морского порта Анапа;

  2. Система охранной сигнализации;

  3. Система контроля управления доступом;

  4. Система охранного видеонаблюдения.

11.

Характеристика объекта

Объект «Морской порт Анапа» оборудован подъездными путями.

Оборудование:

-модули оптико-электронные «Фокус-С» и «Фокус-Д» (далее тепловизор «Фокус-С», «Фокус-Д), антенна берегового радиолокационного комплекса (далее БРЛС) с приемо-передающим блоком находятся на крыше административного здания морского порта.

-автоматизированное рабочее место (далее АРМ) оператора, серверы обработки информации с дополнительным дисковым хранилищем (2 к-та), программно-аппаратный комплекс (далее ПАК) с

сервером РЛС-АИС, программно-аппаратный комплекс

видеонаблюдения (основной и резервный), элементы охранной сигнализации, расположены в помещениях административного здания морского порта.

-АРМ видеонаблюдения находится в помещении охраны.



12.

Основные задачи технического обслуживания

Проведение ежеквартального технического обслуживания систем ИТСОТБ с целью поддержания в работоспособном состоянии оборудования:

-тепловизор Фокус-С;

-тепловизор Фокус-Д;

- систем охранной сигнализации (СОС), систем контроля и управления доступом (СКУД).

Проведение полугодового технического обслуживания систем ИТСОТБ с целью поддержания в работоспособном состоянии оборудования:

- АРМ оператора ИГПК;

- АРМ оператора видеонаблюдения;

- ПАК видеонаблюдения «Фокус» (2 к-та);

- ПАК РЛС-АИС (1 к-т) включает:

- сервер РЛС-АИС;

- АРМ администратора;

- радарный процессор.

- сервер обработки видеоинформации с дополнительным дисковым хранилищем 2 к-та;

- БРЛС.

13.

Режим работы объекта

Круглосуточный, круглогодичный, максимально автоматизированный

14.

Этапы выполнения работ

Работы согласно графику проведения работ по техническому обслуживанию

15.

Перечень работ

Работы по регламентированному техническому обслуживанию в объеме ежеквартального ТО:

1. Модули оптико-электронные «Фокус-С» и «Фокус-Д» (тепловизор (сокр. ТПВ), ТВ-камера (сокр. ТК), кронштейн и платформа крепления):

- проверка работоспособности видеокамеры и тепловизора из соcтава "Фокус-Д" и "Фокус-С";

- чистка оптики видеокамеры, продувка азотом термокожуха;

-проверка и регулировка поворотного устройства;

- проверка устройства обогрева;

- проверка системы телевизионного наблюдения в целом.

2. Оборудование СОС, СКУД:

- контроллер С-2000-2 - 2 к-та. Проверка работоспособ-ности и регулировка высокочастотного входа или выхода (связь с ЭВМ).

- извещатель Фотон-10 - 1 к-т. Внешний осмотр и проверка работоспособности, профилактические работы.

- проверка работоспособности и регулировка высоко-частотного входа или выхода (считыватель) - 2 к-та.

Работы по регламентированному техническому обслуживанию в объеме полугодового ТО:

1. АРМ оператора, ПАК (6 к-тов):

- проверка работоспособности в целом;

-тестирование ПО;

- проверка работоспособности драйверов устройств управления.

2. Сервер обработки информации (3 устройства) с дополнительным дисковым хранилищем:

- проверка работоспособности в целом;

- тестирование ПО;

- проверка работоспособности драйверов устройств ввода-вывода;

- проверка работоспособности драйверов устройств управления;

- проверка системы питания.

3. БРЛС

- проверка работы микропроцессора;

- проверка работоспособности и регулировка высокочастотного входа или выхода.


16.

Особые требования

Проведение работ согласовывать с представителями ИГПК морского порта Анапа. Работы должны проводиться специалистами, имеющими подготовку для обслуживания оптических датчиков, с квалификационной группой по эксплуатации электроустановок не ниже третьей, прошедшими обучение по техническому обслуживанию тепловизоров, получившими навыки обслуживания аппаратуры и оборудования.

По окончании работ составление акта с указанием:

- объема выполненных работ;

-количество израсходованных материалов;

-наработки тепловизоров;

- установочного давления в кожухах тепловизоров.

Предоставление гарантии на проводимые работы.

На установленное оборудование распространяется гарантия поставщика оборудования, проведение ТО должно обеспечивать соблюдение требований гарантийных обязательств, как поставщика оборудования, так и завода изготовителя.

17.

Особые условия


На режимные территории порта Анапа необходимо оформление пропусков

18.

Требования к определению сметной стоимости

В текущих ценах по состоянию 1-й квартал 2015 года

19.

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком

Перечень оборудования для проведения ТО (приложения к договору на выполнение работ)


ЛОТ №3


ЗАДАНИЕ

на проведение открытого запроса предложений по выбору организации

на выполнение работ по техническому обслуживанию объекта «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Геленджик» на 2016 год

п/п

Перечень основных

сведений

Основные данные и требования

1.

Основание для выполнения работ

Необходимость поддержания оборудования инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акватории морского порта Геленджик в работоспособном состоянии с учетом соблюдения гарантийных требований завода изготовителя и поставщика оборудования

2.

Географическое расположение объекта

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Портовая, 1

3.

Вид работ

Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО) и полугодовое ТО оборудования системы ИТСОТБ акватории морского порта Геленджик

4.

Заказчик работ

ФГУП «Росморпорт», Азово-Черноморский бассейновый филиал

5.

Источник финансирования

Собственные средства

6.

Подрядная организация

Выбирается по результатам конкурса

7.

Требования к подрядной организации

1. Действующие свидетельства СРО о допуске на соответствующие виды работ. (Раздел III п. 20.12, 20.13, 23.6, 23.33, 23.36, 24.10, 24.13. Приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624).

2. Опыт выполнения аналогичных работ.

8.

Субподрядные организации

Без привлечения субподрядных организаций

9.

Сроки выполнения работ

По 31 декабря 2016 г.

10.

Состав объекта

  1. Система наблюдения за акваторией морского порта Геленджик

  2. Система охранной сигнализации

  3. Система контроля управления доступом

  4. Система охранного видеонаблюдения

11.

Характеристика объекта

Объект «Морской порт Геленджик» оборудован подъездными путями.

Оборудование:

-модули оптико-электронные «Фокус-Д» (далее тепловизоры «Фокус-Д»), антенна берегового радиолокационного комплекса (далее БРЛС) с приемо-передающим блоком находятся на отдельно стоящей мачте на территории морского порта.

-автоматизированное рабочее место (далее АРМ) оператора находится в помещении ИГПК.

-АРМ видеонаблюдения находится в помещении охраны.

-серверы обработки информации с дополнительным

дисковым хранилищем (2 к-та), программно-аппаратный комплекс (далее ПАК) с сервером РЛС-АИС, программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения (основной и резервный), элементы охранной сигнализации, расположены в контейнере на территории морского порта.


12.

Основные задачи технического обслуживания

Проведение ежеквартального технического обслуживания систем ИТСОТБ с целью поддержания в работоспособном состоянии оборудования:

-тепловизор Фокус-Д - 2 шт. (в том числе 1 шт. в составе ЗИП);

-систем охранной сигнализации (далее СОС), систем контроля и управления доступом (далее СКУД).

Проведение полугодового технического обслуживания систем ИТСОТБ с целью поддержания в работоспособном состоянии оборудования:

-АРМ оператора ИГПК;

-АРМ оператора видеонаблюдения;

-ПАК видеонаблюдения «Фокус» (2 к-та);

-БРЛС

-ПАК РЛС-АИС (1 к-т) включает:

- сервер РЛС-АИС;

- АРМ администратора;

- радарный процессор.

-сервер обработки видеоинформации с дополнительным дисковым хранилищем (2 к-та).

13.

Режим работы объекта

Круглосуточный, круглогодичный, максимально автоматизированный

14.

Этапы выполнения работ

Работы согласно графику проведения работ по техническому обслуживанию

15.

Перечень работ


Работы по регламентированному техническому обслуживанию в объеме ежеквартального ТО:

1. Модули оптико-электронные «Фокус-Д» (тепловизор (сокр. ТПВ), ТВ-камера (сокр. ТК), кронштейн и платформа крепления):

- проверка работоспособности видеокамеры и тепловизора из соcтава "Фокус-Д" - 1 устройство;

- чистка оптики ТПК и ТВК - 1 устройство, продувка азотом термокожуха - 2 устройства (1шт. из состава ЗИП);

- проверка и регулировка поворотного устройства;

- проверка устройства обогрева;

- проверка системы телевизионного наблюдения в целом.

2. Оборудование СОС, СКУД:

- контроллер С-2000-2 - 2 к-та. Проверка работоспособности и регулировка высокочастотного входа или выхода (связь с ЭВМ).

- проверка работоспособности и регулировка высокочастотного входа или выхода (считыватель) - 2 к-та.

-извещатель Фотон-10 - 1 к-т. Внешний осмотр и проверка работоспособности, профилактические работы.


Работы по регламентированному техническому обслуживанию в объеме полугодового ТО:

  1. ПАК ТВК "Фокус Д"

-проверка работоспособности в целом;

-тестирование ПО;

-проверка работоспособности драйверов устройств ввода-вывода;

-проверка работоспособности драйверов устройств управления.

2. Сервер обработки информации с дополнительным дисковым хранилищем - 2 устройства:

- проверка работоспособности в целом;

- тестирование ПО;

- проверка работоспособности драйверов устройств ввода-вывода;

- проверка работоспособности драйверов устройств управления;

- проверка системы питания.

3. Оборудование БРЛС - 1 устройство

-проверка работы микропроцессора (БРЛС- прим.);

-проверка работоспособности и регулировка; высокочастотного входа или выхода (БРЛС-прим.).

4. Сервер РЛС-АИС - 1 устройство

-проверка работоспособности в целом;

-проверка работоспособности драйверов устройств ввода-вывода;

-тестирование ПО;

-блок питания встроенный тестирование.

5.ПАК РЛС и АИС - 2 устройства

-проверка работоспособности в целом;

-тестирование ПО;

-проверка работоспособности драйверов устройств ввода-вывода;

-проверка работоспособности драйверов устройств управления.

6. АРМ оператора и АРМ видеонаблюдения - 2 устройства

-проверка работоспособности в целом;

-тестирование ПО;

-проверка работоспособности драйверов устройств ввода-вывода;

-проверка работоспособности драйверов устройств управления.


16.

Особые требования

Проведение работ согласовывать с представителями ИГПК морского порта Геленджик. Работы должны проводиться специалистами, имеющими подготовку для

обслуживания оптических датчиков, с квалификационной группой по эксплуатации электроустановок не ниже третьей, прошедшими обучение по техническому обслуживанию тепловизоров, получившими навыки обслуживания аппаратуры и оборудования.

По окончании работ составление акта с указанием:

- объема выполненных работ;

-количества израсходованных материалов;

-наработки тепловизоров;

- установочного давления в кожухах тепловизоров.

Предоставление гарантии на проводимые работы.

На установленное оборудование распространяется гарантия поставщика оборудования, проведение ТО должно обеспечивать соблюдение требований гарантийных обязательств, как поставщика оборудования, так и завода изготовителя.

17.

Особые условия


На режимные территории порта Геленджик необходимо оформление пропусков

18.

Требования к определению сметной стоимости

В текущих ценах по состоянию 1-й квартал 2015 года

19.

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком

Перечень оборудования для проведения ТО (приложения к договору на выполнение работ)


ЛОТ № 4

ЗАДАНИЕ

на заключение договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования объекта «Комплексная система мониторинга морской безопасности морского порта Новороссийск» (объекты КСМ «Радиоцентр «Геленджик» и «Нефтегавань «Шесхарис») на 2016 год

п/п

Перечень основных

сведений

Основные данные и требования

1.

Основание для выполнения работ

Необходимость поддержания оборудования комплексной системы мониторинга (КСМ) морской безопасности морского порта Новороссийск» (объекты КСМ «Радиоцентр «Геленджик» и «Нефтегавань «Шесхарис») в работоспособном состоянии.

2.

Географическое расположение объекта

- г.Новороссийск, Сухумийское шоссе, д.75;

- г. Геленджик, мыс Дооб «Радиоцентр Геленджик»;

- г. Новороссийск, ул. адмирала Серебрякова, д. 2.

3.

Вид работ

Ежеквартальное и полугодовое техническое обслуживание (ТО оборудования комплексной системы мониторинга морской безопасности морского порта Новороссийск» (объекты КСМ «Радиоцентр «Геленджик» и «Нефтегавань «Шесхарис»).

4.

Заказчик работ

ФГУП «Росморпорт», Азово-Черноморский бассейновый филиал

5.

Источник финансирования

Собственные средства

6.

Подрядная организация

Выбирается по результатам конкурса

7.

Требования к подрядной организации

1. Действующие свидетельства СРО о допуске на соответствующие виды работ. (Раздел III п. 20.13, 23.33, 23.36, 24.10, 24.13. Приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624).

  1. Опыт выполнения аналогичных работ.

8.

Субподрядные организации

Без привлечения субподрядных организаций

9.

Сроки выполнения работ

До 31 декабря 2016 г.

10.

Состав объекта

Комплексная система мониторинга за акваторией морского порта Новороссийск

11.

Характеристика объекта

Объект «Радиоцентр Геленджик» оборудован подъездными путями.

Оборудование:

- Оптический датчик Thermovision 3000, СВЧ антенна, внешний радиоблок и передатчик Альтоника (Риф-стринг) - находится на мачте «РЦ Геленджик».

- внутренний ралиоблок, оборудование и система охранной сигнализации находится в специализированном технологическом контейнере на фундаменте.

Объект «Нефтегавань «Шесхарис» оборудован подъездными путями.

Оборудование:

- оптический датчик QUAD1-0100 находится на крыше здания;

- преобразователь интерфейса QUAD2 -0200 находится в шкафу помещении на 6 этаже здания.

Объект «Морской вокзал» оборудован подъездными путями.

Оборудование:

- АРМ, ПАК, расположены на 3 этаже помещения Администрации морского порта Новороссийск.

12.

Основные задачи технического обслуживания

Проведение ежеквартального технического обслуживания систем КСМ с целью поддержания в работоспособном состоянии оборудования:

- Оптический датчик Thermovision 3000, с системой управления и обработки информации;

- Оптический датчик QUAD1-0100 с системой управления и обработки информации;

- Система охранной сигнализации;

- Аппаратура передачи данных.

Проведение полугодового технического обслуживания систем КСМ с целью поддержания в работоспособном состоянии оборудования:

- АРМ оператора ЦИГПК - (2 к-та);

13.

Режим работы объекта

Круглосуточный, круглогодичный, максимально автоматизированный

14.

Этапы выполнения работ

Работы согласно графику проведения работ по техническому обслуживанию

15.

Перечень работ

Работы по регламентированному техническому обслуживанию в объеме ежеквартального ТО:
- на объекте РЦ «Геленджик»:

1.Система Thermovision 3000 (в составе: тепловизор 3QWIP, видеокамера JVС-TK-C1460E, трансфокатор Fujinon D60, лазерный дальномер LP-16, двухосевое поворотное устройство МСО-2, кожух для тепловизора, кожух для видеокамеры и лазерного дальномера с механизмом оптической ректификации):

- чистка оптики видеокамеры и тепловизора, продувка азотом термокожуха, замена осушителя;

-проверка и регулировка поворотного устройства;

- проверка устройства обогрева;

- проверка работоспособности видеокамеры, тепловизора, лазерного дальномера, лазерного целеуказателя;

- тестирование программного обеспечения;

- проверка системы телевизионного наблюдения в целом.

2.Система охранной сигнализации

- проверка функционирования в целом;

- проверка работоспособности и регулировка высокочастотного входа или выхода;

-выполнение профилактических работ.

3. Аппаратура передачи информации (РЛЛ)

-проверка функционирования в целом;

-тестирование ПО, устранение сбоев.

- на объекте н/г «Шесхарис»:

Оптический датчик - 1 к-т (тепловизор (сокр. ТПВ), ТВ-камера (сокр. ТК), лазерный дальномер, кронштейн и платформа крепления, интерфейсный блок):

- проверка и регулировка поворотного устройства;

- чистка оптики видеокамеры;

- проверка работоспособности и чистка электроподогрева видеокамеры, продувка азотом;

- проверка работы квадратора, мультиплексора;

- тестирование программного обеспечения;

- проверка работоспособности видеокамеры, тепловизора, лазерного дальномера, лазерного целеуказателя.

- на морском вокзале:

- АРМ системы охранной сигнализации - проверка работоспособности в целом, тестирование ПО.

Работы по регламентированному техническому обслуживанию в объеме полугодового ТО:

- на морском вокзале:

АРМ оператора - 2 к-т:

- проверка работоспособности в целом;

- тестирование ПО;

- проверка работоспособности драйверов устройств ввода-вывода;

- проверка работоспособности драйверов устройств управления.


























16.

Особые требования

Проведение работ согласовывать с представителями сектора ИТСОТБ. Работы должны проводиться специалистами, имеющими подготовку для обслуживания оптических датчиков, с квалификационной группой по эксплуатации электроустановок не ниже третьей, прошедшими обучение по техническому обслуживанию тепловизоров, получившими навыки обслуживания аппаратуры и оборудования.

По окончании работ составление акта с указанием:

- объема выполненных работ;

- количества израсходованных материалов;

- наработки тепловизоров;

- установочного давления в кожухах тепловизоров.

Предоставление гарантии на проводимые работы.

17.

Особые условия


На режимные территории (радиоцентр «Геленджик», нефтегавань «Шесхарис», Морской вокзал) необходимо оформление пропусков

18.

Требования к определению сметной стоимости

В текущих ценах по состоянию 4-й квартал 2015 года

19.

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком

Перечень оборудования для проведения ТО (приложения к договору на выполнение работ)



Раздел 5. Проект договора (для лотов №1-4)


ДОГОВОР № ______


г. Новороссийск «____» ____________ 2015 г.


Федеральной государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» по безопасности мореплавания Хочолава Игоря Борисовича, действующего на основании доверенности № 9-3238 от 18.04.2014г. и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании __________, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


    1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по

Лот № 1 - техническому обслуживанию оборудования объекта «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры акватории морского порта Новороссийск» (инв.№Ф08017127), (далее - Объект) указанного в Приложении № 2 к договору;

Лот № 2 - техническому обслуживанию оборудования объекта «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Анапа» (инв.№ Ф08017129), (далее - Объект), указанного в Приложении № 2 к договору;

Лот № 3 - техническому обслуживанию оборудования объекта «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Геленджик» (инв.№ Ф08017128), (далее - Объект), указанного в Приложении № 2 к договору.

Лот № 4 - техническому обслуживанию оборудования объекта «Комплексная система мониторинга морской безопасности в порту Новороссийск» (объекты комплексная система мониторинга морской безопасности в порту Новороссийск, Радиоцентр Геленджик, (инв. № Ф08017234) и комплексная система мониторинга морской безопасности в порту Новороссийск, Нефтегавань "Шесхарис", (инв. № Ф08017233), (далее - Объект), указанного в Приложении № 2 к договору.

1.2. Виды и объем работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Сроки выполнения работ, указанных в п. 1.1. договора установлены Графиком технического обслуживания оборудования (Приложение № 3 к договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    1. 2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить все работы по настоящему договору с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, установленные Техническим заданием (Приложение № 1 к договору, Графиком технического обслуживания оборудования (Приложение № 3 к договору) и условиями настоящего договора.

2.1.2. Самостоятельно оформить и согласовать с уполномоченными органами пропуска своим работникам, необходимые для выполнения работ на Объекте так же пропуска на используемые при выполнении работ транспортные средства и механизмы.

2.1.3. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, с привлечением к работам персонала, квалификация которого соответствует сложности Объекта, экипированного спецодеждой, оборудованием, инструментами и контрольно-измерительными приборами.

2.1.4. Осуществлять технический надзор за эксплуатацией Объекта Заказчиком.

2.1.5. Оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах эксплуатации Объекта (проведение инструктажа с работниками Заказчика, составление инструкций по эксплуатации и т.д.)

2.1.6. Давать Заказчику технические рекомендации по улучшению работы Объекта.

2.1.7. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами без привлечения третьих лиц.

2.1.8. Предоставлять Заказчику информацию, связанную с выполняемыми работами.

2.1.9. Фиксировать выполненные работы в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию, находящимся у Заказчика с предоставлением последнему отчета о проведенных работах.

2.1.10. При выполнении работ на Объекте выполнять все необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по соблюдению техники безопасности при выполнении работ, мероприятия по охране окружающей среды в течение всего срока действия договора. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам в связи с нарушением настоящего пункта, возлагаются на Подрядчика.

2.1.11. В процессе выполнения работ осуществлять за свой счет систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку остатков материалов и отходов.

2.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

  • возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

  • иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.13. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня окончания работ по настоящему договору и принятия их Заказчиком вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты, механизмы и иное имущество, использовавшееся для выполнения работ по настоящему договору.

Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему договору. В этом случае Заказчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.

2.1.14. Подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования, инструментов, механизмов и иного имущества, используемого для выполнения работ по настоящему договору.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить доступ Подрядчика на Объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора.

2.2.2. Принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ на объекте или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.


3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ


3.1. Цена работ по настоящему договору, определяется согласно Расчета стоимости технического обслуживания оборудования (Приложение № 4 к договору) и составляет _________ (___________) рублей, включая НДС 18% __________ (_________) рублей.

3.2. Цена работ по настоящему договору включает все затраты и риски Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору, а также налоги и прочие обязательные официальные сборы, взимаемые на территории РФ, иные затраты, связанные с исполнением настоящего договора, является твердой и изменению не подлежит.

3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежеквартально, за фактически выполненные работы, на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения от Подрядчика надлежаще оформленных счета на оплату и счета-фактуры.

4. ПРИЕМКА РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА


4.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ, направляет Подрядчику подписанный экземпляр акта или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

4.2. Мотивированный отказ Заказчика от оформления акта выполненных работ должен содержать перечень выявленных недостатков в работе и разумный срок для их устранения.

4.3. При неполучении Подрядчиком по истечении пяти рабочих дней со дня предоставления подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа от приемки работ, работа считается выполненной, принятой Заказчиком, и подлежит оплате.

4.4. Гарантийный срок на выполненные по настоящему договору Подрядчиком работы на Объекте составляет:

- по работам, выполняемым один раз в квартал - 3 (три) месяца с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

- по работам, выполняемым один раз в полгода - 6 (шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в период выполнения работ и в течение гарантийного срока.

4.6. Если в течение гарантийного срока будет обнаружено, что работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, что является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком по настоящему договору, Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами или силами привлеченных к выполнению работ субподрядчиков в указанный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки, если не докажет, что они произошли не по его вине.

4.7. В случае если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранит выявленные недостатки в работе, то Заказчик вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить эти недостатки за счет собственных средств с последующим взысканием с Подрядчика понесенных расходов.

4.8. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были выявлены при приемке работ, если они связаны с некачественным выполнением работ Подрядчиком.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


5.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  1. 5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.).

5.3. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

5.4. Если Подрядчик не выполнит свои обязательства по выполнению работ в срок, предусмотренный договором, то Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и выплачивает пеню в размере 0,1% от цены невыполненных по договору работ, за каждый календарный день просрочки. При этом Заказчик имеет право удержать соответствующий размер пени из платежа по договору.

5.5. Если Заказчик не выполнит своих обязательств по оплате, то он выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате за каждый календарный день просрочки.

5.6. Начисление пени производится на основании направления стороной письменной претензии.

5.7. Заказчик имеет право взыскать убытки по настоящему договору в полном объеме сверх неустойки.


6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА


6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.


7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. Срок ответа на претензии по настоящему договору составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии.

7.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.


8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


8.1. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Заказчик, вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных Графиком технического обслуживания оборудования более 10 (десяти) календарных дней.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.5. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

8.6. Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего договора:

  • Приложение № 1 - Техническое задание;

  • Приложение № 2 - Перечень оборудования;

  • Приложение № 3 - График технического обслуживания оборудования;

  • Приложение № 4 - Расчет стоимости технического обслуживания оборудования.



9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

  1. ФГУП «Росморпорт»

  2. Юридический адрес: 127055, г. Москва,

ул. Сущевская, д.19, стр.7

Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»

Фактический адрес: 353900,

г. Новороссийск, ул. Советов, 19

ИНН 7702352454 / КПП 231502001

р/с: 40502810852460100024

Отделение № 8619 Сбербанка России

г. Краснодар

БИК: 040349602

к/с 30101810100000000602 в ГРКЦ

ГУ Банка России по Краснодарскому краю


Заместитель директора Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» по безопасности мореплавания



ПОДРЯДЧИК:




______________________ И.Б. Хочолава

м.п.


________________________

м.п.




ЛОТ № 1

Приложение № 2

к Договору № ____________________

от «___»_______ 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования ИТСОТБ акватории морского порта Новороссийск

п/п

наименование оборудования

ед. изм.

кол-во

примечание

Объект «Морской вокзал»

Преобразователь 'сухой контакт'-Ethernet ioMirrorE 3210

к-т

2


Коммутатор LAN D-Link DGS-1210-24

к-т

1


Блок питания DR-12012

к-т

2


Планштный ПК ASUS Eee PC T91MT Intel Atom Z520 1.33

к-т

2


Преобразователь RGB-видео

к-т

2


Удлинитель видео по витой паре ATEN CE770

к-т

4


Монитор 27' Dell UltraSharp U2711

к-т

4


Манипулятор 'мышь'

к-т

4


Клавиатура

к-т

4


Классическая система Latitude NVMS - базовая лицензия на программное обеспечение видеоменеджмента, до 70 каналов. LAT-C-BSL

к-т

1


Лицензия на подключение одной камеры/кодера/монитора LAT-C-CHAN

к-т

40


Интеллектуальный кодер со всеми модулями видеоаналитики, 2 канала MPEG4/MJPEG, 4/2 тревожных входов/выходов разрешение CIF BOX-TRK-200

к-т

2


Сервер iSOC Latitude с зеркальными системными дисками, без внутренних накопителей. SSC-SRV-VHGH-0T

к-т

1


Дополнительное дисковое хранилище на 15 дисков на 18TB (16.2TB полезн.) RAID-5 с одним диском для 'горячей замены' SSC-DAS15-18T

к-т

2


Рабочая станция iSOC с поддержкой 2 мониторов. SSC-WKS-HGH-DM

к-т

1


Классическая система Latitude NVMS - базовая лицензия на программное обеспечение видеоменеджмента, до 70 каналов. LAT-C-BSL

к-т

1


Лицензия на подключение одной камеры/кодера/монитора LAT-C-CHAN

к-т

40


Сервер iSOC Latitude с зеркальными системными дисками, без внутренних накопителей. SSC-SRV-VHGH-0T

к-т

1


Рабочая станция iSOC с поддержкой 2 мониторов. SSC-WKS-HGH-DM

к-т

1


ПО сервисного обслуживания SLA-GLD-1Y

к-т

2


Оптический датчик DualSecPTZ 320

к-т

1


Преобразователь интерфейса RS232/RS485 C-2000-Ethernet

шт

3


Контроллер 4-х шлейфов С-2000-4

шт

1


Пульт управления С-2000-М

шт

1


Преобразователь интерфейса USB в RS232

шт

1


компьютер моноблок, XS995EA, 21,5" FullHD.4096, 500, IntelPentium Dual Core E5500, DVD-RW-DL, Intel GMA HD, Lan, Wi-Fi, Win7Pro, веб камера

шт

1


АРМ «Орион» исп.20 (обеспечение работы с 20-ю устройствами)

шт

1


ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Сервер (Core i7/4Гб/250Гб*2 (RAID1) / DualHead+3D Rack Mount с OS Win7Prof) IN160R4U

к-т

1


Базовый блок (земная станция спутниковой связи) HN 7000S

ш-т

1


Антенна в комплекте с рефлектором, опорно-поворотным устройством, облучателем и штангами крепления передатчика Prodelin 1.2м

к-т

1


Абонентский комплект HughesNet 2 W ODU

к-т

1


Опора 1,2К (КМ) СБАР 6.126.020.1,2

к-т

1


План 3D объекта №2

к-т

1


Коммутатор LAN PT7828-F-HV-HV

к-т

1


Модуль интерфейсный PM-7200-8TX

к-т

1


Модуль интерфейсный PM-7200-6SSC

к-т

2


Кросс оптический (коробка соединительная) R319-1U-16SC-SM

ш-т

2


Вилка duplex - SC/UPC-AA -3м

ш-т

2


Коммутатор МОXA EDS-205A-S-SC

к-т

1


FE-WDM5.20 медиаконвертер 10/100Base-TX/100Base-FX, одно волокно SM, SC, 1310/1550nm, 20 km

ш-т

2


FE-WDM3.20 медиаконвертер 10/100Base-TX/100Base-FX, одно волокно SM, SC, 1550/1310nm, 20 km

ш-т

2


Щиток ЩРН-П-12

шт

1


Стационарный ПК

шт

1


Шкаф телекоммуникационный 623-24U-M

шт

1


Объект «Пенайский маяк»

Преобразователь 'сухой контакт'-Ethernet ioMirrorE 3210

к-т

1


Коммутатор МОXA EDS408А

к-т

1


Преобразователь RS422-Ethernet Nport5130

к-т

1


Блок питания DR-12012

к-т

1


Блок питания DR-20024

к-т

1


Оптический датчик QUAD-0100

к-т

1


Преобразователь интерфейса QUAD -0200

к-т

1


Внешний блок РРЛ RFU-CX-E-18-L-TL

к-т

1


Внутренний блок РРЛ IP10-N-N

к-т

1


Антенна РРЛ Am-1-18-A

к-т

1


ПО IP10-SL-CAP-050 IP10-SL-CAP-050

к-т-

1


Интеллектуальный кодер со всеми модулями видеоаналитики, 2 канала MPEG4/MJPEG, 4/2 тревожных входов/выходов разрешение CIF BOX-TRK-200

к-т

1


Кронштейн для крепления оптического датчика Заказной

к-т

1


Шкаф телекоммуникационный антивандальный 650-18

к-т

1


Объект «КТК-Р»

Планшетный ПК ASUS Eee PC T91MT Intel Atom Z520 1.33

к-т

1


Преобразователь RS-422-USB UPort 5130

к-т

1


Цифровой видеорегистратор STR-0484/MPEG-4

к-т

1


Монитор 27' Dell UltraSharp U2711

к-т

1


GSM телефон Termit FixPhone

к-т

1


Кронштейн для монитора LCD Arm Media LCD PT-4

к-т

1


Блок питания для оптического датчика DR-20024

к-т

1


Источник бесперебойного питания Smart-UPS 2200VA USB Serial 230V

к-т

1


Стабилизатор напряжения AVS2000D

к-т

1


Устройство регистрации электропитания РПМ-16-4-3

к-т

1


Оптический датчик QUAD -0100

к-т

1

302

Преобразователь интерфейса QUAD -0200

к-т

1


Кронштейн для крепления оптического датчика Заказной

к-т

1


Шкаф телекоммуникационный 610-6U-C

к-т

1


Восточный район НМТП

SD435-PG-EO-X видеокамера купольная, поворотная, уличная, Spectra 4

ш-т

3


Кронштейн настенный IWM24-GY

ш-т

3


Минисервер ОКО-100d

к-т

3


Преобразователь ETHERNET-ВОЛС IMC-21-М-ST

ш-т

6


Блок питания DR-75-24

к-т

1


Коммутатор МОXA EDS-205A-S-SC

к-т

1


Кросс оптический (коробка соединительная) R319-2U-32ST-MM

ш-т

1


Вилка duplex - ST/PC-CC -3м

ш-т

6


Кросс оптический (коробка соединительная) R319-1U-16SC-SM

ш-т

1


Кросс оптический (коробка соединительная) W302-8ST-MM

ш-т

3


Патч-корд медный cat. 5 e

ш-т

6


Источник питания SD-500L-24

ш-т

3


Источник питания DRP-480-48

ш-т

3


Источник питания A302-300-F3

ш-т

3


DTNVR 1/48/5- Устройство защитное (41318)

к-т

3


Устройство защитное DTB 485

к-т

3


Щиток ЩРН-П-12

шт

1


Устройство защиты линий электропитания РК2

шт

5


Н-30 (6В, 75Ом, F/F) -устройство защитное (52310)

шт

3


С-2000-Ethernet. Преобразователь интерфейса RS-232/RS485

шт

3


С-2000-4 контроль 4-х шлейфов

шт

3


Источник питания DR-UPS40

шт

3


Источник питания DR-RDN20

шт

3


Аккумуляторная батарея SF12045

шт

6


Шкаф монтажный с обогревом ТШ-1

шт

3


Шкаф телекоммуникационный612-6U

шт

1


Центральный район НМТП

SD435-PG-EO-X видеокамера купольная, поворотная, уличная, Spectra 4

ш-т

4


Кронштейн настенный IWM24-GY

ш-т

4


Минисервер ОКО-100d

к-т

4


Преобразователь ETHERNET-ВОЛС IMC-21-М-ST

ш-т

8


Блок питания DR-120-24

к-т

1


Коммутатор МОXA EDS-205A-S-SC

к-т

1


Кросс оптический (коробка соединительная) R319-2U-32ST-MM

ш-т

1


Вилка duplex - ST/PC-CC -3м

ш-т

8


Кросс оптический (коробка соединительная) R319-1U-16SC-SM

ш-т

1


Вилка duplex - SC/UPC-AA -3м

ш-т

1


Кросс оптический (коробка соединительная) W302-8ST-MM

ш-т

4


Патч-корд медный cat 5 e

ш-т

8


Источник питания SD-500L-24

ш-т

4


Источник питания DRP-480-48

ш-т

4


Источник питания A302-300-F3

ш-т

4


DTNVR 1/48/5- Устройство защитное (41318)

к-т

4


Устройство защитное DTB 485

к-т

4


Щиток ЩРН-П-12

шт

1


Устройство защиты линий электропитания РК2

шт

4


Н-30 (6В, 75Ом, F/F) -устройство защитное (52310)

шт

4


С-2000-Ethernet. Преобразователь интерфейса RS-232/RS485

шт

4


С-2000-4 контроль 4-х шлейфов

шт

4


Источник питания DR-UPS40

шт

4


Источник питания DR-RDN20

шт

4


Аккумуляторная батарея SF12045

шт

8


Счетчик электроэнергии Меркурий 206.RN

шт

5


Шкаф монтажный с обогревом ТШ-1

шт

4


Шкаф телекоммуникационный623-24U-M

шт

1


Западный район НМТП

SD435-PG-EO-X видеокамера купольная, поворотная, уличная, Spectra 4

ш-т

3


Кронштейн настенный IWM24-GY

ш-т

3


Минисервер ОКО-100d

к-т

3


Преобразователь ETHERNET-ВОЛС IMC-21-М-ST/

ш-т

6


Блок питания DR-75-24

к-т

1


Коммутатор МОXA EDS-205A-S-SC

к-т

1


Кросс оптический (коробка соединительная) R319-2U-32ST-MM

ш-т

1


Вилка duplex - ST/PC-CC -3м

ш-т

6


Кросс оптический R319-1U-16SC-SM

ш-т

1


Вилка duplex - SC/UPC-AA -3м

ш-т

1


Кросс оптический W302-8ST-MM

ш-т

3


Патч-корд медный cat 5 e

ш-т

6


Источник питания SD-500L-24

ш-т

3


Источник питания DRP-480-48

ш-т

3


Источник питания A302-300-F3

ш-т

3


DTNVR 1/48/5- Устройство защитное (41318)

к-т

3


Устройство защитное DTB 485

к-т

3


Щиток ЩРН-П-12

шт

1


Устройство защиты линий электропитания РК2

шт

3


Н-30 (6В, 75Ом, F/F) -устройство защитное (52310)

шт

3


С-2000-Ethernet. Преобразователь интерфейса RS-232/RS485

шт

3


С-2000-4 контроль 4-х шлейфов

шт

3


Источник питания DR-UPS40

шт

3


Источник питания DR-RDN20

шт

3


Аккумуляторная батарея SF12045

шт

6


Счетчик электроэнергии Меркурий 206.RN

шт

2


Шкаф монтажный с обогревом ТШ-1

шт

3


Шкаф телекоммуникационный623-24U-M

шт

1


ОАО НУТЭП

SD435-PG-EO-X видеокамера купольная, поворотная, уличная, Spectra 4

ш-т

2


Кронштейн настенный IWM24-GY

ш-т

2


Минисервер ОКО-100d

к-т

2


Блок питания преобразователя DR-120-24

к-т

1


Патч-корд медный cat 5 e

ш-т

2


Авт. дифферц.

к-т

2


DTNVR 1/48/5- Устройство защитное (41318)

к-т

2


Устройство защитное DTB 485

к-т

2


Устройство защиты линий электропитания РК2

шт

2


Н-30 (6В, 75Ом, F/F) -устройство защитное (52310)

шт

2


DRP -240-24 (24В, 10А. 240ВТ) блок питания импульсный, на DIN -рейку. Mean Well

шт

1


С-2000-Ethernet. Преобразователь интерфейса RS-232/RS485

шт

2


С-2000-4 контроль 4-х шлейфов

шт

2


Источник питания DR-UPS40

шт

2


Источник питания DR-RDN20

шт

2


Аккумуляторная батарея SF12045

шт

4


DVR-1T видеорегистратор DVR на СF карту 1 канал

шт

2


Карты расширения памяти Compact Flash 32Gb

шт

4


Шкаф монтажный с обогревом ТШ-1

шт

2


ОАО Новороссийский СРЗ

Минисервер ОКО-100d

к-т

2


Блок питания преобразователя DR-120-24

к-т

1


Патч-корд медный cat 5 e

ш-т

2


Авт. дифферц.

к-т

2


SD435-PG-EO-X видеокамера купольная, поворотная, уличная, Spectra 4

ш-т

2


Кронштейн настенный IWM24-GY

ш-т

2


DTNVR 1/48/5- Устройство защитное (41318)

к-т

2


Устройство защитное DTB 485

к-т

2


Устройство защиты линий электропитания РК2

шт

2


Н-30 (6В, 75Ом, F/F) -устройство защитное (52310)

шт

2


Источник питания SE-600-48

ш-т

1


Источник питания SD-500L-24

ш-т

1


С-2000-Ethernet. Преобразователь интерфейса RS-232/RS485

шт

2


С-2000-4 контроль 4-х шлейфов

шт

2


DVR-1T видеорегистратор DVR на СF карту 1 канал

шт

2


Карты расширения памяти Compact Flash 32Gb

шт

4


Источник питания DR-UPS40

шт

2


Источник питания DR-RDN20

шт

2


Аккумуляторная батарея SF12045

шт

4


Шкаф монтажный с обогревом ТШ-1

шт

2




ЛОТ № 2


Приложение №2

к договору №____________

от «___» ______________2015 г.



Перечень оборудования ИТСОТБ в морском порту Анапа


пп

наименование (тип) оборудования, материалов

ед.изм.

кол-во

прим.

ФОТОН-10 извещатель

шт

1


С-2000-2 контроллер доступа на 2 считывателя

шт

2

PR-EH05 считыватель вандалозащищенный для уличной установки

шт

2

ИО 102-20/A2M магнитоконтактный извещатель

шт

4

Визит-ML300-50 замок

шт

2

РИП-12 RS источник резервного питания

шт

2

Akk. DT 1207 (12V/7Ah) аккумулятор

шт

2

Кнопка выхода D-814

шт

2

С-2000 Ethernet Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485

шт

1

Аккумулятор 12V-7,0 А.ч.

шт.

1


Модуль оптико-электронный (ОЭМ) "Фокус-Д" в составе:

шт

1

Приборный модуль ФРМК.203132.001

шт

1

Опорно-поворотное устройство

шт

1

Модуль оптико-электронный (ОЭМ) "Фокус-С" в составе:

шт

1

Приборный модуль

шт

1

Опорно-поворотное устройство

шт

1

Программно-аппаратный комплекс DVR "Интегра-Видео 6/30" 16 для IP-камер 1.3 Mpix

шт

1

DIR "Интегра-BAH-R" для IP-камер 16 каналов 1.3Mpix

шт

1

Коммутатор, управляемый ZyXEL XGS-4728F 24 совмещенных порта UTP/SFP + 2 порта 12G

шт

1

АРМ "Фокус-Д" (стол + кресло) в составе:

шт

1

Системный блок типа: не менее Р-4, 3.0 ГГц, оп. Память 2 Гб, ж. диск 120 Гб, видео пл. с ОЗУ 756Мб, USB-4шт, IEEE-1шт, зв. Карта SB, Ethernet (10/100 Мб/с)

шт

2

DIR "Интегра-C-R прграммно-аппаратный комплекс для специальных объектов-регистраторов интеграции в корпусе 19" с межсетевым экраном VipNet Coordinator HW-100

шт

1

DVR "Интегра-Видео-Клиент-32R" 1.3 Mpix программно-аппаратный комплекс для специальных объектов клиент видеонаблюдения в комплекте клавиатура, мышь USB, ПО Windows XP Pro

шт

1

Монитор LCD Samsung 24" S24A450BW, Lowest Has + Pivot 1920х1200, 250, 1000:1, 5ms, DVI, D-Sub, ТСО5.0

шт

2

Удлинитель/усилитель Aten UCE60 USB EXTENDER

шт

1

БРЛС Транзас «TR|MIK-X2» резервированная с блоком питания, антенной

к-т

1

ПАК «Радарный процессор (версия для TR|MIK-X2)

к-т

1


ПАК «Сервер РЛС-АИС» с ПО (ПО NaviHarbour 4.4 с опциями: 1*ORS3, 1*Recording, 1*UserCharts, Charts (1 Folio)

к-т

1


Приёмник АИС с антенной, грозоразрядником и преобразователем

к-т

1


АРМ Оператора "РЛС-АИС" в составе:

системный блок АРМ = 1 шт.; монитор 24" = 2 шт.; специализированная клавиатура оператора (USB) - 1 шт.

специализированное ПО (NaviHarbou4 с опциями: Playback, AlarmOutput) =1 шт.; специализированное ПО (NaviHarbou4 с опциями: Playback, AlarmOutput блок светозвуковой сигнализации = 1 шт.

к-т

1


АРМ Администратора в составе:

системный блок АРМ = 1 шт.; монитор 24" = 1 шт.

специализированное ПО (Octopus SE) = 1 шт.

к-т

1


DIR «Интегра-С-Km» Программно-аппаратный комплекс для специальных объектов-клиент интеграции в исполнении лэптоп

к-т

1


Ноутбук Asus N56VJ-S4077H Core i5-

3210M/6Gb/750Gb/DVDRW/GT635M2Gb/

к-т

1


Кросс настенный НКРУ-А8-FC/ST

шт.

2


Трансивер FT-806А20

шт.

1


Трансивер FT-806В20

шт.

1


Маршрутизатор D-Link DIR-300/A 4x10/100Base-TX + 802.11n (до 150Mbit/s) + 1xWAN

шт.

1


Ноутбук Mac Book Pro

шт.

1


Антенна приемная TP-Link

шт.

1


Устройство Vport 254 4 channel MJPEG/MPEG4 Encoder

шт.

2


Изделие БЗИП

шт.

2




ЛОТ № 3

Приложение №2

к договору №____________

от «___» ______________2015 г.



Перечень оборудования ИТСОТБ в морском порту Геленджик


п/п

Наименование (тип) оборудования, материалов

ед. изм.

кол-во

прим.

ФОТОН-10 извещатель

шт

1


С-2000-2 контроллер доступа на 2 считывателя

шт

2


РИП-12 RS источник резервного питания

шт

2


Akk. DT 1207 (12V/7Ah) аккумулятор

шт

2


С-2000 Ethernet Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485

шт

1


ИО 102-20/A2M магнитоконтактный извещатель

шт

2


PR-EH05 считыватель вандалозащищенный для уличной установки

шт

2


SP-500-24 MW (источник питания - выпрямитель AC/DC)

шт

2


044214 Трансформатор 160ВА 230В/24В

шт

1


Устройство Vport 254 4-channel MJPEG/MPEG4 Encoder 1x10/100Base T(X) Ethernet

шт

1


Визит-ML300-50 замок

шт

1


В85-7-IP2 Скоростная купольная IP-камера SONY FCB-EX1020

шт

2


В2.920DX, 2Mп, 1/3" КМОПб 0,5 лк, Н.264/MJPEG, 1600x1200 15 к/с, аудио, варифокальный объектив 2,8-12,0 мм

шт

3


Модуль оптико-электронный (ОЭМ) "Фокус-Д" в составе:

к-т

1


Приборный модуль ФРМК.203132.001

шт

2

1 шт. в составе ЗИП

Опорно-поворотное устройство

шт

1


Системный блок не менее Р-4, 3.0 ГГц,

шт

2


Клавиатура USB

шт

3


Манипулятор (мышь, джойстик) USB

шт

3


BD4370P-K, IP камера серии BD уличного исполнения

шт

2


Программно-аппаратный комплекс для специальных объектов -сервер видео DVR "Интегра-Видео для IP-камер

шт

1


Программно-аппаратный комплекс для специальных объектов сервер интелектуального видео анализа, DIR "Интегра-BAH-R" для IP-камер

шт

1


Коммутатор ZyXel XGS-4728F

шт

1


Программно-аппаратный комплекс для специальных объектов-регистраторов интеграции DIR "Интегра-C-R"с межсетевым экраном VipNet Coordinator HW-100

шт

1


Программно-аппаратный комплекс для специальных объектов клиент видеонаблюдения DVR "Интегра-Видео-Клиент-32R" в комплекте клавиатура, мышь USB, ПО Windows XP Pro

шт

1


Монитор LCD Samsung 24" S24A450BW, Lowest Has + Pivot 1920х1200, 250, 1000:1, 5ms, DVI, D-Sub, ТСО5.0

шт

4


IP телефон D-LINK DPH-150S/F2A

шт

2


БРЛС Транзас «TR/MIK-X2» с блоком питания, антенной

к-т

1


ПАК "Радарный процессор» (версия для TR/MIK-X2)

к-т

1


ПАК "Сервер РЛС-АИС" с ПО (ПО NaviHarbour 4.4 с опциями: 1*ORS3, 1*AIS, 1*Recording, 1* UserChart, Charts (1 Folio))

к-т

1


Приемник АИС с антенной, грозоразрядником и преобразователем интерфейсов

к-т

1


АРМ Оператора "РЛС-АИС" в составе:

к-т

1


системный блок АРМ;

шт

1


монитор 24"

шт

2


специализированная клавиатура оператора (USB),

шт

1


специализированное ПО (NaviHarbour 4.4 с опциями: Playback, AlarmOutput);

шт

1


блок светозвуковой сигнализации

шт

1


АРМ Администратора в составе: системный блок АРМ; Монитор 24" = 1 шт.; специализированное ПО (Octopus SE)

к-т

1


DIR «Интегра-С-Km» Программно-аппаратный комплекс для специальных объектов-клиент интеграции в исполнении лэптоп

к-т

1


Роутер RUH2

шт

1


Консольная стойка ТМ-36

шт

1


Антенна приемная TP-Link

шт

1


Шкаф 623-42U-GMMM

шт

1


Блок 6-ти вен-ый с электронным терморегуляторным блоком

шт

1


Полка 3-х вен-ая с электронным контроллером

шт

1


Ноутбук

шт

1




ЛОТ № 4

Приложение № 2

к Договору № ____________________

от «___»_______ 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования КСМ морской безопасности морского порта Новороссийск

п/п

наименование оборудования

ед. изм.

кол-во

примечание

Объект «Радиоцентр «Геленджик»

Система Thermovision 3000 в составе:




Тепловизор 3QWIP

шт.

1


Видеокамера JVС-TK-C1460E

шт.

1


Трансфокатор Fujinon D60

шт.

1


Лазерный дальномер LP-16

шт.

1


Двухосевое поворотное устройство МСО-2

шт.

1


Кожух для тепловизора

шт.

1


Кожух для видеокамеры и лазерного дальномера с механизмом оптической ректификации

шт.

1


Механическое крепление

шт.

1


Параболическая СВЧ антенна SA-4-18-A (антенна параболическая 1,2 м)

шт.

1


IP-10 IDU (внутрений блок РРЛ)

шт.

1


Грозозащита (Huber&Suhner)

к-т

1


RFU-C ODU, 18 Ggz, LOW, (внешний радиоблок РРЛ)

шт.

1


Лицензия на производительность 50 Мб

к-т

1


Гибкий волновод 18-26 Ггц, 4 фута

шт.

1


Адаптер для радиоблока RFU-C

шт.

1


Крепление радиоблока RFU-C к мачте

шт.

1


Контейнер технологический специальный

шт.

1


Минисервер, конвертер интерфейсов, MPEG-2, 2 видеоканала одновременно (JPC2)

шт.

1


Модуль питания тепловизора (Power supple)

шт.

1


Оптический дымовой извещатель (ДИП-3М3)

шт.

4


Сигнальное устройство

шт.

1


Кондиционер Daikin

к-т

1


Шкаф напольный, 33U, 600x800, с ригельным замком № 5

шт.

1


Источник бесперебойного питания (1000VA)

шт.

1


Источник питания стабилизированный ИПС-300 220/48В-4А-1U

шт.

1


Сетевой концентратор (AT-FS708)

шт.

1


Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (КОДОС А-20)

шт.

1


Адресный блок (КОДОС А-07/4)

шт.

1


Адресный блок (КОДОС А-06/2)

шт.

1


Сетевой контроллер (КОДОС СК-Е)

шт.

1


Блок питания (КОДОС Р-01-3)

шт.

1


Извещатель магнитоконтактный (ИО 102-20)

шт.

1


Извещатель ИК пасивный (Астра-531)

шт.

1


Аккумуляторная батарея (12В, 7А)

шт.

1


Измеритель-регулятор (ТРМ 1А-Н, ТС.П)

шт.

1


Термосопротивление (дТС125-50М/В 2.60)

шт.

1


Устройство сигнально-пусковое УСП 101-90-3

шт.

1


Выносная антенна. Передатчик извещений по радиоканалу (Риф-Стринг RS-200Т)

шт.

1


Приемник извещений по радиоканалу «Альтоника» с антенной (Риф-Стринг RS-200R)

шт.

1


Блок питания «Скат»

шт.

1


Объект «Нефтепорт «Шесхарис»

Оптический датчик QUAD

шт.

1


Блок подключения камеры в сборе GW 4408

шт.

1


Минисервер TRK-200

шт.

1


Коммутатор LAN-ВОЛС Moxa EDS-405

шт.

4


Блок питания для оборудования Moxa DR-120-12

шт.

3


Источник бесперебойного питания Smart-UPS XL 1400VA RM 3U 230V

шт.

2


Дополнительная батарея для источника бесперебойного питания Smart-UPS RM 2U XL 24V

шт.

3


Патч-корд оптический ST-SC дуплекс

шт.

6


Блок питания конвертора LANDR200-24

шт.

1


Оптический кросс в сборе W303-ST

шт.

2


Кронштейн для крепления оптического датчика

шт.

1


Шкаф телекоммуникационный 623-27U-C

шт.

1


Шкаф телекоммуникационный 623-18U-C

шт.

1


Монитор LCDNEC 19"

шт.

1


Оборудование здания "Морвокзала"

Шкаф напольный, 47U, 600х800, В=2255мм. с ригельным замком №1

шт.

1


Источник бесперебойного питания (PW 9125 3000VA)

шт.

1


Батарейный модуль (PW 9125 ВАТ 3000)

шт.

1


Сетевой концентратор (Zyxel Switch 2024, 24x10/100/1000T)

шт.

1


Модуль (WS-G5487 ZX)

шт.

1


Сервер IDVR FLIR (570 линий, архив 60дней) (Rack mount 19"; 8000Gb HDD; DVD-ROM/CD-RW)

к-т

1


Комплект программного обеспечения сервера IDVR FLIR

к-т

1


Консоль 19" для KVM коммутаторов, LCD экран 17", клавиатура (CS-1200MA)

шт.

1


Рабочая станция FLIR (АРМ оператора, системный блок с 2-мя выходами для подключения мониторов +DVD-ROM/CD-RW) АРМ FLIR)

к-т

1


Комплект программного обеспечения Nexus console АРМа FLIR

к-т

1


Монитор LCD 20"

шт.

1


АРМ (системный блок) пожарной сигнализации и системы охранной сигнализ. (ПС и СОС)

к-т

1


ПО АРМа СОС

к-т

1


Монитор LCD 17" со встроенными динамиками

шт.

1


Источник бесперебойного питания (Smart-UPS RT 3000VA 230V XLI) с модулем SNMP (АР 9617)

шт.

1


Батарейный модуль (SURT192XLBP Battery Unit XLI)

к-т

1


Сетевая плата ИБП, модуль SNMP (AP 9617)

к-т

1


Клавиатура, манипулятор "мышь" P-IV

шт.

2


Программное обеспечение Windows XP SP2


шт.

2


Программное обеспечение специальное Command Center

шт.

2


Ноутбук Asus F50Sf

шт.

1


Программное обеспечение Windows XP SP2

шт.

1


Монитор LCD 30"

шт.

1






ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ссылки на пункты документации

Сведения

Раздел 1

Организатор -ФГУП «Росморпорт» Азово-Черноморский бассейновый филиал;

Контактные лица - начальник тендерного отдела Сафонова Н.А.

Телефон/факс: (8617) 676-327; (8617)676-502

Раздел 1

Предмет запроса предложений: выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования систем инженерно - технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акваторий морских портов Новороссийск, Анапа, Геленджик и оборудования комплексной системы (КСМ) мониторинга морской безопасности морского порта Новороссийск с разделением на четыре лота.

Раздел 2

Начальная (максимальная) цена договора:

Лот №1 - 1 000 000,00 (один миллион) руб., 00 коп., с учетом НДС;

Лот №2 - 500 000,00 (пятьсот тысяч) руб,00 коп., с учетом НДС;

Лот №3 - 500 000,00 (пятьсот тысяч) руб,00 коп., с учетом НДС;

Лот №4 - 300 000,00 (триста тысяч) руб,00 коп., с учетом НДС.

Цены на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, содержащиеся в заявке на участие в открытом запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях. В цену на оказание услуг должны быть включены все возможные расходы Участника, связанные с исполнением обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации.

Раздел 1

Финансирование: собственные средства Заказчика.

Раздел 1

Приглашаются: юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений

Раздел 2

Требования к участникам запроса предложений:

1) соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации или реорганизации участника - юридического лица, за исключением реорганизации в виде присоединения и выделения, в результате которых участник - юридическое лицо продолжит деятельность после окончания реорганизации; отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

6) отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

7) отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

8) отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 года за исключением случаев, указанных в подпункте 7.

Раздел 5

Порядок расчетов:

Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежеквартально, за фактически выполненные работы, на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения от Подрядчика надлежаще оформленных счета на оплату и счета-фактуры.

Раздел 2

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений:


  • Опись документов (форма 3.1.)

  • Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 3.2.);

  • Коммерческое предложение (форма 3.3.);

  • Анкета участника открытого запроса предложений (форма 3.4);

  • Сведения о квалификации участника открытого запроса предложений (форма 3.5);

  • График технического обслуживания оборудования (форма 3.6);

  • Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность (оригинал или копию, заверенную участником) на осуществление действий от имени Участника. Доверенность должна быть скреплена печатью участника и подписью руководителя или иного уполномоченного лица. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

  • Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП), выданная ФНС РФ не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений;

  • Копии регистрационных документов;

  • Копия Устава в действующей редакции (для юридических лиц), для физических лиц, в том числе ИП- копию паспорта);

Для Лотов №1, 2, 3:

  • Копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заверенную печатью участника размещения запроса, к следующим видам работ:

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

- 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;

- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи;

- 23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов;

- 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

- 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики.

- в отношении 20.13, 23.6, 23.33, 24.10, 24.13 предоставить копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ).


Для Лота №4:

  • Копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заверенную печатью участника размещения запроса, к следующим видам работ:

- 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;

- 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи;

- 23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов;

- 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

- 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики.

- в отношении 20.13, 23.33, 24.10, 24.13 предоставить копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

Раздел 1

Обеспечение заявки: не требуется

Раздел 1

Обеспечение исполнения договора: не требуется

Раздел 1

Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений:

15 часов 00 минут по московскому времени 08 декабря 2015 года.

Раздел 1

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений состоится в 15:00 (по московскому времени) 08 декабря 2015 г., по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19, каб. 503.

19


скачать файл | источник
просмотреть